N. 58/2017 - 109035-2017 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 29 maart 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 58/2017 - 109035-2017
Publicatiedatum:23/03/2017
Uiterste datum:15/05/2017
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Dienstverlening door ingenieurs
Aanbestedende overheid:
Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000, 71313100
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.
Advies inzake bestrijding van geluidsoverlast.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen Brühlstraße 3 Zofingen 4800 Projektmanagement Nord _hidden_@astra.admin.ch https://www.simap.ch www.astra.admin.ch http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=956591 Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen Brühlstraße 3 Zofingen 4800 N02, 160031, 8S HAG AUG / Akustiker _hidden_@astra.admin.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

N02, 160031, 8S HAG AUG, Hagnau - Augst, 8-Streifenausbau / Akustiker.

Das Bundesamt für Straßen ASTRA ist zuständig für Bau, Unterhalt und Betrieb des schweizerischen Nationalstraßennetzes.

Der Abschnitt der Nationalstraße N02 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst wird ohne kapazitätssteigernde Maßnahmen zukünftig sehr stark überlastet sein. Aus diesem Grund soll ein Ausbau von sechs auf 8 Spuren erfolgen. Gleichzeitig mit dem Ausbau ist eine Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts vorgesehen. Dringende Erhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen vorgezogener ÜMa (Überbrückungsmaßnahmen) realisiert.

Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet Leistungen zur Berechnung von akustischen Auswirkungen infolge der infrastrukturseitig projektierten Maßnahmen. Diese Aufgabe umfasst die Ermittlung des Ist-Zustands, die Durchführung von Lärm- und Akustikberechnungen für den Bau- und Betriebszustand sowie die Dimensionierung von erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auf dem gesamten Bearbeitungsperimeter.

Gegenstand des ausgeschriebenen ...

Standortgebundene Dienstleistungen (wie z. B. Sitzungen) erfolgen vor Ort beim Auftraggeber (ASTRA, Filiale Zofingen) respektive am Ort der gelegenen Sache. Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind (wie z. B. das Erstellen von Plänen oder Berichten), werden beim Auftragnehmer erbracht.

Das Bundesamt für Straßen ASTRA ist zuständig für Bau, Unterhalt und Betrieb des schweizerischen Nationalstraßennetzes.

Der Abschnitt der Nationalstraße N02 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst wird ohne kapazitätssteigernde Maßnahmen zukünftig sehr stark überlastet sein. Aus diesem Grund soll ein Ausbau von sechs auf acht Spuren erfolgen. Gleichzeitig mit dem Ausbau ist eine Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts vorgesehen. Dringende Erhaltungsmassnahmen werden im Rahmen vorgezogener ÜMa (Überbrückungsmaßnahmen) realisiert.

Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet Leistungen zur Berechnung von akustischen Auswirkungen infolge der infrastrukturseitig projektierten Maßnahmen. Diese Aufgabe umfasst die Ermittlung des Ist-Zustands, die Durchführung von Lärm- und Akustikberechnungen für den Bau- und Betriebszustand sowie die Dimensionierung von erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auf dem gesamten Bearbeitungsperimeter.

Gegenstand des ausgeschriebenen ...

Kostencriterium Naam: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden: Weging: 1 Kostencriterium Naam: ZK1: Schlüsselpersonen; Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt Weging: 1 Kostencriterium Naam: Als Schlüsselpersonen gelten Projektleiter und Projektleiter Stv. Weging: 1 Kostencriterium Naam: Bewertet werden die projektspezifische Berufserfahrung, die projektrelevanten Fachkenntnisse sowie die Aus- und Weiterbildungen der angebotenen Schlüsselpersonen. Die Angaben zur Bewertung sind mittel Weging: 1 Kostencriterium Naam: ZK2: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, QM-Konzept / Risikoanalyse; Weging: 25 % Kostencriterium Naam: - Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag Weging: 1 Kostencriterium Naam: Durch den Anbieter ist die bevorstehende Aufgabe zu analysieren und ein Vorschlag bezüglich dem eigenen Vorgehen zu formulieren. Dabei ist zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen: Weging: 1 Kostencriterium Naam: - Analyse der Ausgangslage und der eigenen Aufgaben Weging: 1 Kostencriterium Naam: - Erwartete Schnittstellen innerhalb des Projekts und zu weiteren Projektbeteiligten Weging: 1 Kostencriterium Naam: - Planung des eigenen Vorgehens in Abstimmung mit der Terminplanung sowie den Arbeiten der weiteren Projektbeteiligten Weging: 1 Kostencriterium Naam: Arbeiten der weiteren Projektbeteiligten Weging: 1 Kostencriterium Naam: - QM-Konzept / Risikoanalyse Weging: 1 Kostencriterium Naam: Risikoanalyse und Massnahmen in Bezug auf die eigene Tätigkeit in der Phase Generelles Projekt auf Basis des Q-Lenkungsplans. Weging: 1 Kostencriterium Naam: ZK3: Preis; Weging: 40 % Kostencriterium Naam: Bereinigte Angebotssumme Weging: 1 Kostencriterium Naam: Preisbewertung Weging: 1 Kostencriterium Naam: Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Weging: 1 Kostencriterium Naam: Benotung der übrigen Zuschlagskriterien Weging: 1 Kostencriterium Naam: Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: Weging: 1 Looptijd in maanden 60 Beschrijving van verlengingen:

Bei Verzögerung der Phase GP/EK kann der Vertrag für die gleichen Leistungen wie in der vorliegenden Ausschreibung verlängert werden.

Phase AP bzw. MK+MP.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann:

EK1: Technische Leistungsfähigkeit:

Für den Anbieter: 1 Referenzprojekt über Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich, welches folgende Anforderung erfüllt:

- Durchführung von Lärmberechnungen in Verbindung mit einer Hochleistungsstrasse (richtungsgetrennt und mindestens 2 Fahrspuren pro Richtung)

EK2: Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit:

Für den Anbieter: Jahresumsatz Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages

EK3: Qualifikation Projektleiter und Projektleiter Stv.:

Für den Projektleiter und den Projektleiter Stv.: je 1 Referenzprojekt über Arbeiten in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich, welches folgende Anforderung erfüllt:

- Durchführung von Lärmberechnungen

EK4: Verfügbarkeit Projektleiter und Projektleiter Stv.:

Für den Projektleiter und den Projektleiter Stv.: Nachweis, dass Verfügbarkeit > der erforderlichen Verfügbarkeit während der nächsten 2 Jahre gegeben ist. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten.

EK5: Leistungsanteil Unterakkordanten:

Maximal 50 % der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.

EK1: Technische Leistungsfähigkeit;

EK2: Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit;

EK3: Qualifikation Projektleiter und Projektleiter Stv.;

EK4: Verfügbarkeit Projektleiter und Projektleiter Stv.;

EK5: Leistungsanteil Unterakkordanten.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2017-05-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2017-05-19 Plaatselijke tijd: 23:59

Bundesamt für Strassen ASTRA in 4800 Zofingen.

Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Den Anbietern wird lediglich mittels einem anonymisierten Öffnungsprotokoll die unbereinigte Angebotssumme (exkl. MwSt.) der eingegangenen Angebote mitgeteilt.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Voraussetzungen für nicht dem WTO-Abkommen angehörende Länder: Keine.

Geschäftsbedingungen: Gemäß vorgesehener Vertragsurkunde.

Verhandlungen: Bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden resp. Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhandlungen können Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine entsprechende Preisänderung zur Folge haben.

Verfahrensgrundsätze: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

Sonstige Angaben: 1. Begehung findet keine statt. 2. Der Zeitpunkt des Beginns der Hauptarbeiten wurde nach dem heutigen Kenntnisstand festgelegt. Die Finanzierung dieser Arbeiten zum geplanten Zeitpunkt ist gegenwärtig allerdings noch nicht gesichert. Der definitive Entscheid, wann diese Arbeiten beginnen können, wird nach Genehmigung des Voranschlags durch das Parlament im Dezember 2016 und nach einem Abgleich der im Jahr 2017 verfügbaren Mittel mit dem schweizweiten Bedarf für den Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen gefällt. 3. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 4. Die Ausschreibungsunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form abgegeben und sind lediglich in deutscher Sprache erhältlich. 5. Die Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums wird ASTRA-intern bestimmt. 6. Ausschluss, Vorbefassung: Helbling Beratung + Bauplanung AG ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. 7. Die Firma Jauslin + Stebler Ingenieure AG in 4132 Muttenz hat die „Bautechnische Machbarkeitsstudie“ sowie die Zusatzabklärungen zum Tunnel Schweizerhalle erarbeitet und mit diesen Mandaten ihren Auftrag abgeschlossen. Die Firma Transoptima in 4600 Olten hat den Schlussbericht „Modellvalidierung und -anwendungen“ zum GVM Region Basel erarbeitet und mit diesem Mandat ihren Auftrag abgeschlossen. Die Firma Pfirter, Nyfeler + Partner AG in 4132 Muttenz hat eine geologisch-geotechnische Kurzbeurteilung erarbeitet und mit diesem Mandat ihren Auftrag abgeschlossen. Die durch diese Firmen erarbeiteten Projektunterlagen können beim ASTRA nach Voranmeldung bis zum Ablauf der Fragerunde eingesehen werden. Die Firma Bernet Bauherrenberatung AG in 5430 Wettingen hat die Projektgenerierung Hagnau - Augst erarbeitet. Die Firma Rudolf Keller & Partner AG in 4132 Muttenz bearbeitet seit Februar 2017 den Auftrag „Überprüfung von Verflechtungen und Topologien zur Machbarkeitsstudie 8-Streifenausbau Hagnau-Augst“. Die Frist zur Einreichung einer allfälligen Offerte durch eine vorbefasste Firma oder Bietergemeinschaft, an der diese Firma beteiligt ist, endet am 05.05.2017. Für alle anderen Anbieter gilt die Frist gemäß Ziff. 1.4. Gestützt auf diese Massnahmen werden die Firmen Jauslin + Stebler Ingenieure AG, Transoptima, Bernet Bauherrenberatung AG, Rudolf Keller & Partner AG und Pfirter, Nyfeler + Partner AG im Verfahren als Anbieterinnen zugelassen (Art. 21a VöB). 8. Gestützt auf Art. 36 Abs. 2 lit. d VöB sowie Art. XV, lit. D, GPA behält der Auftraggeber sich das Recht vor, neue gleichartige Aufträge, welche sich auf den vorliegenden Grundauftrag beziehen, nach dem freihändigen Verfahren zu vergeben. 9. Die Beschaffungen der verschiedenen Mandate erfolgen teilweise parallel und zeitgleich und teilweise seriell. Eine einzelne Firma, Teile von ihr, ihre Schwestergesellschaften, ihre Dachgesellschaft, Beteiligungen von ihr oder Eigentümer von ihr können Zuschlagsempfängerin von mehreren Mandaten sein, wobei eine Vielzahl von Kombinationen ausgeschlossen ist. Liegt eine Firma als Einzelanbieterin oder Mitglied einer Bietergemeinschaft nach der Auswertung bei mehreren nicht miteinander kombinierbaren Mandaten (siehe Ziffer 4 der Beilage 02 „Projektbeschrieb und Pflichtenheft“) an erster Stelle, fällt der Auftraggeber in Rücksprache mit den betroffenen Anbietern respektive Mitgliedern von Bietergemeinschaften den Entscheid, für welches Mandat die betroffenen Anbieter respektive Bietergemeinschaften den Zuschlag erhalten. 10. Einzureichende Angebotsunterlagen: - Angebotsunterlagen (Beilage 05) - Honorarangebot (Beilage 06).

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB innerhalb von 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

Schlusstermin / Bemerkungen: Für vorbefasste Firmen - auch wenn sie in der Vorbereitung lediglich Teil einer Arbeitsgemeinschaft waren - gilt die Einreichungsfrist nach Ziff. 4.5. Spezifische Fristen und Formvorschriften: Es sind 2 Exemplare des Angebots (der Angebotsunterlagen) in Papierform und 2 in elektronischer Form (CD/DVD/USB) einzureichen. Einreichung auf dem Postweg: A-Post (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle; Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk „Nicht öffnen - Offertunterlagen“ anzubringen. Persönliche Abgabe: Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin während den Öffnungszeiten der Loge (8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr; Freitag 16:30 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. 1.2). Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz: Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung, übergeben. Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle zu senden. Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 20.3.2017, Dok. 956591.

Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 10.4.2017.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2017-03-20


Tekst in originele taal
 
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen Brühlstraße 3 Zofingen 4800 Projektmanagement Nord _hidden_@astra.admin.ch https://www.simap.ch www.astra.admin.ch http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=956591 Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen Brühlstraße 3 Zofingen 4800 N02, 160031, 8S HAG AUG / Akustiker _hidden_@astra.admin.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

N02, 160031, 8S HAG AUG, Hagnau - Augst, 8-Streifenausbau / Akustiker.

Das Bundesamt für Straßen ASTRA ist zuständig für Bau, Unterhalt und Betrieb des schweizerischen Nationalstraßennetzes.

Der Abschnitt der Nationalstraße N02 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst wird ohne kapazitätssteigernde Maßnahmen zukünftig sehr stark überlastet sein. Aus diesem Grund soll ein Ausbau von sechs auf 8 Spuren erfolgen. Gleichzeitig mit dem Ausbau ist eine Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts vorgesehen. Dringende Erhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen vorgezogener ÜMa (Überbrückungsmaßnahmen) realisiert.

Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet Leistungen zur Berechnung von akustischen Auswirkungen infolge der infrastrukturseitig projektierten Maßnahmen. Diese Aufgabe umfasst die Ermittlung des Ist-Zustands, die Durchführung von Lärm- und Akustikberechnungen für den Bau- und Betriebszustand sowie die Dimensionierung von erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auf dem gesamten Bearbeitungsperimeter.

Gegenstand des ausgeschriebenen ...

Standortgebundene Dienstleistungen (wie z. B. Sitzungen) erfolgen vor Ort beim Auftraggeber (ASTRA, Filiale Zofingen) respektive am Ort der gelegenen Sache. Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind (wie z. B. das Erstellen von Plänen oder Berichten), werden beim Auftragnehmer erbracht.

Das Bundesamt für Straßen ASTRA ist zuständig für Bau, Unterhalt und Betrieb des schweizerischen Nationalstraßennetzes.

Der Abschnitt der Nationalstraße N02 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst wird ohne kapazitätssteigernde Maßnahmen zukünftig sehr stark überlastet sein. Aus diesem Grund soll ein Ausbau von sechs auf acht Spuren erfolgen. Gleichzeitig mit dem Ausbau ist eine Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts vorgesehen. Dringende Erhaltungsmassnahmen werden im Rahmen vorgezogener ÜMa (Überbrückungsmaßnahmen) realisiert.

Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet Leistungen zur Berechnung von akustischen Auswirkungen infolge der infrastrukturseitig projektierten Maßnahmen. Diese Aufgabe umfasst die Ermittlung des Ist-Zustands, die Durchführung von Lärm- und Akustikberechnungen für den Bau- und Betriebszustand sowie die Dimensionierung von erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auf dem gesamten Bearbeitungsperimeter.

Gegenstand des ausgeschriebenen ...

Kostencriterium Naam: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden: Weging: 1 Kostencriterium Naam: ZK1: Schlüsselpersonen; Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt Weging: 1 Kostencriterium Naam: Als Schlüsselpersonen gelten Projektleiter und Projektleiter Stv. Weging: 1 Kostencriterium Naam: Bewertet werden die projektspezifische Berufserfahrung, die projektrelevanten Fachkenntnisse sowie die Aus- und Weiterbildungen der angebotenen Schlüsselpersonen. Die Angaben zur Bewertung sind mittel Weging: 1 Kostencriterium Naam: ZK2: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, QM-Konzept / Risikoanalyse; Weging: 25 % Kostencriterium Naam: - Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag Weging: 1 Kostencriterium Naam: Durch den Anbieter ist die bevorstehende Aufgabe zu analysieren und ein Vorschlag bezüglich dem eigenen Vorgehen zu formulieren. Dabei ist zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen: Weging: 1 Kostencriterium Naam: - Analyse der Ausgangslage und der eigenen Aufgaben Weging: 1 Kostencriterium Naam: - Erwartete Schnittstellen innerhalb des Projekts und zu weiteren Projektbeteiligten Weging: 1 Kostencriterium Naam: - Planung des eigenen Vorgehens in Abstimmung mit der Terminplanung sowie den Arbeiten der weiteren Projektbeteiligten Weging: 1 Kostencriterium Naam: Arbeiten der weiteren Projektbeteiligten Weging: 1 Kostencriterium Naam: - QM-Konzept / Risikoanalyse Weging: 1 Kostencriterium Naam: Risikoanalyse und Massnahmen in Bezug auf die eigene Tätigkeit in der Phase Generelles Projekt auf Basis des Q-Lenkungsplans. Weging: 1 Kostencriterium Naam: ZK3: Preis; Weging: 40 % Kostencriterium Naam: Bereinigte Angebotssumme Weging: 1 Kostencriterium Naam: Preisbewertung Weging: 1 Kostencriterium Naam: Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Weging: 1 Kostencriterium Naam: Benotung der übrigen Zuschlagskriterien Weging: 1 Kostencriterium Naam: Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: Weging: 1 Looptijd in maanden 60 Beschrijving van verlengingen:

Bei Verzögerung der Phase GP/EK kann der Vertrag für die gleichen Leistungen wie in der vorliegenden Ausschreibung verlängert werden.

Phase AP bzw. MK+MP.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann:

EK1: Technische Leistungsfähigkeit:

Für den Anbieter: 1 Referenzprojekt über Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich, welches folgende Anforderung erfüllt:

- Durchführung von Lärmberechnungen in Verbindung mit einer Hochleistungsstrasse (richtungsgetrennt und mindestens 2 Fahrspuren pro Richtung)

EK2: Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit:

Für den Anbieter: Jahresumsatz Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages

EK3: Qualifikation Projektleiter und Projektleiter Stv.:

Für den Projektleiter und den Projektleiter Stv.: je 1 Referenzprojekt über Arbeiten in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich, welches folgende Anforderung erfüllt:

- Durchführung von Lärmberechnungen

EK4: Verfügbarkeit Projektleiter und Projektleiter Stv.:

Für den Projektleiter und den Projektleiter Stv.: Nachweis, dass Verfügbarkeit > der erforderlichen Verfügbarkeit während der nächsten 2 Jahre gegeben ist. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten.

EK5: Leistungsanteil Unterakkordanten:

Maximal 50 % der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.

EK1: Technische Leistungsfähigkeit;

EK2: Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit;

EK3: Qualifikation Projektleiter und Projektleiter Stv.;

EK4: Verfügbarkeit Projektleiter und Projektleiter Stv.;

EK5: Leistungsanteil Unterakkordanten.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2017-05-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2017-05-19 Plaatselijke tijd: 23:59

Bundesamt für Strassen ASTRA in 4800 Zofingen.

Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Den Anbietern wird lediglich mittels einem anonymisierten Öffnungsprotokoll die unbereinigte Angebotssumme (exkl. MwSt.) der eingegangenen Angebote mitgeteilt.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Voraussetzungen für nicht dem WTO-Abkommen angehörende Länder: Keine.

Geschäftsbedingungen: Gemäß vorgesehener Vertragsurkunde.

Verhandlungen: Bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden resp. Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhandlungen können Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine entsprechende Preisänderung zur Folge haben.

Verfahrensgrundsätze: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

Sonstige Angaben: 1. Begehung findet keine statt. 2. Der Zeitpunkt des Beginns der Hauptarbeiten wurde nach dem heutigen Kenntnisstand festgelegt. Die Finanzierung dieser Arbeiten zum geplanten Zeitpunkt ist gegenwärtig allerdings noch nicht gesichert. Der definitive Entscheid, wann diese Arbeiten beginnen können, wird nach Genehmigung des Voranschlags durch das Parlament im Dezember 2016 und nach einem Abgleich der im Jahr 2017 verfügbaren Mittel mit dem schweizweiten Bedarf für den Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen gefällt. 3. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 4. Die Ausschreibungsunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form abgegeben und sind lediglich in deutscher Sprache erhältlich. 5. Die Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums wird ASTRA-intern bestimmt. 6. Ausschluss, Vorbefassung: Helbling Beratung + Bauplanung AG ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. 7. Die Firma Jauslin + Stebler Ingenieure AG in 4132 Muttenz hat die „Bautechnische Machbarkeitsstudie“ sowie die Zusatzabklärungen zum Tunnel Schweizerhalle erarbeitet und mit diesen Mandaten ihren Auftrag abgeschlossen. Die Firma Transoptima in 4600 Olten hat den Schlussbericht „Modellvalidierung und -anwendungen“ zum GVM Region Basel erarbeitet und mit diesem Mandat ihren Auftrag abgeschlossen. Die Firma Pfirter, Nyfeler + Partner AG in 4132 Muttenz hat eine geologisch-geotechnische Kurzbeurteilung erarbeitet und mit diesem Mandat ihren Auftrag abgeschlossen. Die durch diese Firmen erarbeiteten Projektunterlagen können beim ASTRA nach Voranmeldung bis zum Ablauf der Fragerunde eingesehen werden. Die Firma Bernet Bauherrenberatung AG in 5430 Wettingen hat die Projektgenerierung Hagnau - Augst erarbeitet. Die Firma Rudolf Keller & Partner AG in 4132 Muttenz bearbeitet seit Februar 2017 den Auftrag „Überprüfung von Verflechtungen und Topologien zur Machbarkeitsstudie 8-Streifenausbau Hagnau-Augst“. Die Frist zur Einreichung einer allfälligen Offerte durch eine vorbefasste Firma oder Bietergemeinschaft, an der diese Firma beteiligt ist, endet am 05.05.2017. Für alle anderen Anbieter gilt die Frist gemäß Ziff. 1.4. Gestützt auf diese Massnahmen werden die Firmen Jauslin + Stebler Ingenieure AG, Transoptima, Bernet Bauherrenberatung AG, Rudolf Keller & Partner AG und Pfirter, Nyfeler + Partner AG im Verfahren als Anbieterinnen zugelassen (Art. 21a VöB). 8. Gestützt auf Art. 36 Abs. 2 lit. d VöB sowie Art. XV, lit. D, GPA behält der Auftraggeber sich das Recht vor, neue gleichartige Aufträge, welche sich auf den vorliegenden Grundauftrag beziehen, nach dem freihändigen Verfahren zu vergeben. 9. Die Beschaffungen der verschiedenen Mandate erfolgen teilweise parallel und zeitgleich und teilweise seriell. Eine einzelne Firma, Teile von ihr, ihre Schwestergesellschaften, ihre Dachgesellschaft, Beteiligungen von ihr oder Eigentümer von ihr können Zuschlagsempfängerin von mehreren Mandaten sein, wobei eine Vielzahl von Kombinationen ausgeschlossen ist. Liegt eine Firma als Einzelanbieterin oder Mitglied einer Bietergemeinschaft nach der Auswertung bei mehreren nicht miteinander kombinierbaren Mandaten (siehe Ziffer 4 der Beilage 02 „Projektbeschrieb und Pflichtenheft“) an erster Stelle, fällt der Auftraggeber in Rücksprache mit den betroffenen Anbietern respektive Mitgliedern von Bietergemeinschaften den Entscheid, für welches Mandat die betroffenen Anbieter respektive Bietergemeinschaften den Zuschlag erhalten. 10. Einzureichende Angebotsunterlagen: - Angebotsunterlagen (Beilage 05) - Honorarangebot (Beilage 06).

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB innerhalb von 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

Schlusstermin / Bemerkungen: Für vorbefasste Firmen - auch wenn sie in der Vorbereitung lediglich Teil einer Arbeitsgemeinschaft waren - gilt die Einreichungsfrist nach Ziff. 4.5. Spezifische Fristen und Formvorschriften: Es sind 2 Exemplare des Angebots (der Angebotsunterlagen) in Papierform und 2 in elektronischer Form (CD/DVD/USB) einzureichen. Einreichung auf dem Postweg: A-Post (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle; Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk „Nicht öffnen - Offertunterlagen“ anzubringen. Persönliche Abgabe: Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin während den Öffnungszeiten der Loge (8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr; Freitag 16:30 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. 1.2). Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz: Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung, übergeben. Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle zu senden. Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 20.3.2017, Dok. 956591.

Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 10.4.2017.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2017-03-20